AktywnyBZPWadium

Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34

Wartość szacunkowaNie podano

Wadium11 708,00 PLNwnieś przed terminem ofert

Termin składania ofert19.10.2026 10:00Aktywny+ Dodaj do kalendarza

Konkurencyjność~4,6 wysokaśrednio ofert w woj. pomorskim

Najważniejsze informacje

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gdańsku (Gdańsk, woj. pomorskie) opublikował 02.10.2026 ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane.

W skrócie

Zamówienie obejmuje remont dziesięciu pomieszczeń w budynku sądu: trzech pomieszczeń biurowych do 21 m², czterech pomieszczeń biurowych do 37 m² oraz trzech sal rozpraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prace wykończeniowe, przywrócenie funkcjonalności i gotowości pomieszczeń do użytku.

Kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji i r ękojmi 20%; termin realizacji: do 14.12.2026.

Kluczowe wymagania

Doświadczenie w remontach budynków użyteczności publicznej, szczególnie obiektów sądowych…
Możliwość dostosowania harmonogramu prac do funkcjonowania placówki podczas trwania remont…
Fachowa kadra do wykonywania prac wykończeniowych w pomieszczeniach biurowych i sądowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód podczas realizacji prac

Wyłuskane z treści ogłoszenia — pełne i wiążące warunki znajdziesz w dokumentacji (SWZ).

Warunki postępowania

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp)
Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej, ochrony prawa, sąd lub trybunał
Kryteria oceny ofert: Cena 80%, okres gwarancji i r ękojmi 20%
Podział na części: Bez podziału na części
Termin realizacji: do 14.12.2026
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Tak
Zaliczki: Nie przewidziano
Warunki udziału: Określone w ogłoszeniu (sekcja V)
Fakultatywne podstawy wykluczenia: 2 (art. 109 ust. 1 Pzp)
Dokumenty i składanie ofert: eZamawiający (sogdansk.ezamawiajacy.pl)
Numer referencyjny: OIiR.261.4.2026 (OG.261.14.2026)

Na podstawie treści ogłoszenia. Wiążące są zapisy ogłoszenia i dokumentacji zamówienia (SWZ).

Harmonogram postępowania

Publikacja ogłoszenia — etap zakończony02.10.2026
Termin składania ofert19.10.2026 10:00następny krok
Otwarcie ofert — etap planowany19.10.2026 10:30
Przewidywany wynik — etap planowanyok. 20.10.2026 – 16.11.2026szacunek na podstawie 5 wcześniejszych postępowań tego zamawiającego
Związanie ofertą — etap planowany30 dni
Realizacja zamówienia — etap planowanydo 14.12.2026

Zapytaj o ten przetarg

Masz pytanie o warunki udziału, terminy albo wymagania? Zadaj je własnymi słowami — odpowiemy na podstawie treści tego ogłoszenia. Za darmo.

Informacje o zamówieniu

Zamawiający

NazwaSąd Okręgowy w Gdańsku

MiastoGdańsk

WojewództwoPomorskie

NIP5832447688

AdresNowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Emailzamowienia.publiczne@gdansk.so.gov.pl

Strona WWWwww.gdansk.so.gov.pl/sad-okregowy-w-gdansku

Lokalizacja zamawiającego

Przybliżona lokalizacja miejscowości zamawiającego (Gdańsk). Dane: GeoNames, OpenStreetMap.

Szczegóły zamówienia

RodzajRoboty budowlane

Branża (CPV)45000000-7 — Roboty budowlane

Numer ogłoszenia2026/BZP 00469048

Data publikacji02.10.2026 14:40

Kody CPV

45000000-7Roboty budowlane

45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45442100-8Roboty malarskie

45432130-4Pokrywanie podłóg

45111300-1Roboty rozbiórkowe

45453000-7Roboty remontowe i renowacyjne

Analiza rynkowa i konkurencja

Historia zamawiającego

10przetargów ogłoszonych w ostatnich 2 latach

2,9średnio ofert u tego zamawiającego

3 dniod terminu ofert do wyniku (mediana)

W ostatnich dwóch latach zamawiający ogłosił 10 przetargów, a wyniki podał w 21 ogłoszeniach. Średnio 2,9 oferty — tyle wpływało w rozstrzygniętych postępowaniach tego zamawiającego; w 38% była tylko jedna. Od terminu składania ofert do ogłoszenia wyniku mijają u niego zwykle 3 dni (mediana z 5 postępowań).

Najczęściej wybierani wykonawcy w branży „Roboty budowlane”

MOPIK Sp. z o.o.2 wygrane
Krzysztof Flis1 wygrana

Pełny profil zamawiającego: Sąd Okręgowy w Gdańsku

Konkurencja i ceny

Branża „Roboty budowlane”: woj. pomorskie na tle całej Polski.

Konkurencja i wartości umów — woj. pomorskie i Polska
Wskaźnik	woj. pomorskie	Polska
Średnia liczba ofert	4,6	3,8
Postępowania z jedną ofertą	14%	21%
Mediana wartości umów	582 tys. zł	554 tys. zł
Połowa umów w przedziale	271 tys.–1,99 mln zł	250 tys.–1,72 mln zł

Na tle całej Polski branża „Roboty budowlane” w woj. pomorskim wyróżnia się większą liczbą ofert w postępowaniu. Konkurencja w przetargach tego zamawiającego z tej branży jest niższa niż średnia w regionie (3,3 oferty na postępowanie).

Wartości umów w branży — cała Polska

Liczba ofert w postępowaniu — cała Polska

Województwo: rozstrzygnięcia z ostatnich 2 lat (3 899). Polska: wszystkie rozstrzygnięcia w tej branży w bazie PrzetargHub (210 910). Wartości umów podają zamawiający w ogłoszeniach o wyniku. Przetargi w branży Roboty budowlane.

Sprawdź opłacalność startu

Podaj koszt przygotowania oferty i swoją marżę, a my oszacujemy oczekiwaną wartość finansową udziału w tym postępowaniu na podstawie danych z tej kategorii i regionu.

Koszt przygotowania oferty (zł)

zł

Twoja marża (%)

Zobacz pełny kalkulator i scenariusze konkurencji.

Analiza rynkowa

Przedmiot zamówienia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dziesięciu pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 dz. nr 44, obr. 0080, jedn. Ewid. 226101_1 m. Gdańsk, w tym:1) 3 pomieszczeń biurowych o pow. do 21 m2 ,2) 4 pomieszczeń biurowych o pow. do 37m2 ,3) 3 sal rozpraw

Termin realizacji: do 2026-12-14

Treść ogłoszenia

1Zamawiający

Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321780
Ulica: Nowe Ogrody 30/34
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-803
Województwo: pomorskie
Kraj: Polska
Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gdansk.so.gov.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gdansk.so.gov.pl/sad-okregowy-w-gdansku
Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

2Informacje podstawowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34
Identyfikator postępowania: ocds-148610-37cb6d1d-11e1-4dc0-98eb-b80f1da9e3c8
Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00469048
Wersja ogłoszenia: 01
Data ogłoszenia: 2026-10-02
Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00212942/03/P
Identyfikator pozycji planu postępowań: 1. 1.3 Remont pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://sogdansk.ezamawiajacy.pl
Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sogdansk.ezamawiajacy.pl
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://sogdansk.ezamawiajacy.pl poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Sądu Okręgowego w Gdańsku; https://sogdansk.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl . Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB(pojedynczyplik): txt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csv,jpg,jpeg,tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,tsl,xmlsig,xades,określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh: mm: ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce
Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

4Przedmiot zamówienia

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
Numer referencyjny: OIi R. 261. 4.2026 (OG. 261. 14.2026)
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dziesięciu pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 dz. nr 44, obr. 0080, jedn. Ewid. 226101_1 m. Gdańsk, w tym:1) 3 pomieszczeń biurowych o pow. do 21 m2 ,2) 4 pomieszczeń biurowych o pow. do 37m2 ,3) 3 sal rozpraw
Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
Dodatkowy kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45442100-8 - Roboty malarskie 45432130-4 - Pokrywanie podłóg 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Zamówienie obejmuje opcje: Nie
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-14
Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 2. Zamawiający przewiduje, iż w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych (tj. wyłonionemu w niniejszym postępowaniu), może temu Wykonawcy udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeśli to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.3. Zamawiający oświadcza, iż całkowita wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie następujących robót odnoszących do przedmiotu zamówienia podstawowego, w tym roboty wykończeniowe, w tym okładziny podłogowe, malarskie, izolacyjne, stolarka budowlana oraz inne zgodnie z przedmiarem.5. Zamawiający określa, iż wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych nie przekroczy 35% wartości zamówienia podstawowego.6. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zostaną udzielone, jeżeli zajdzie taka potrzeba po stronie Zamawiającego. Zamówienia te zostaną udzielone w oparciu o odrębną umowę z Wykonawcą robót. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia na roboty podobne oraz termin ich wykonania zostanie każdorazowo określony w umowie między Zamawiającym i Wykonawcą. Pozostałe postanowienia Umowy z Wykonawcą realizującym roboty podobne będą analogiczne, jak postanowienia Umowy na wykonanie zamówienia podstawowego.
Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Nazwa kryterium: Cena
Waga: 80
Rodzaj kryterium: inne.
Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r ękojmi
Waga: 20
Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

5Kwalifikacja wykonawców

Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5
Warunki udziału w postępowaniu: Tak
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). - zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda była o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto i obejmowała wykonanie wewnętrznych robót budowlanych wykończeniowych w ramach budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej.
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ (wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW);3) wykaz robót budowlanych sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.4) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

6Warunki zamówienia

Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Zamawiający wymaga wadium: Tak
Informacje dotyczące wadium: Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją kwotą wadium w wysokości: 11 708,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiem złotych 00/100).
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

7Projektowane postanowienia umowy

Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Możliwość zmian Umowy istnieje w razie: 1) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych lub środowiskowych, 2) zaistnienia siły wyższej, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 4) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 5) działań lub zaniechań organów administracji, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 6) wydania decyzji administracyjnych, wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów, 7) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 8) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Nadto, Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku braku udostępnienia pomieszczeń, w terminie umożliwiającym wykonanie robót w terminie wskazanym w §2 ust. 1 pkt 2) Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z przyczyn organizacyjnych, związanych z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy Sądu. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana Umowy jest dopuszczalna również w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ustawy PZP. Strony przewidują również zmianę Umowy polegającą na zmianie terminu zakończenia robót i/lub ograniczeniu zakresu/wstrzymaniu robót w danym okresie, w razie braku środków finansowych na dalsze finansowanie robót w zakresie pierwotnie przewidzianym.
Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

8Procedura

Termin składania ofert: 2026-10-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://sogdansk.ezamawiajacy.pl
Termin otwarcia ofert: 2026-10-19 10:30
Termin związania ofertą: 30 dni

Warunki i informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Typ zamawiającegoOrgan kontroli państwowej, ochrony prawa, sąd lub trybunał

Rodzaj zamówieniaTryb podstawowy bez negocjacji

Próg unijnyPoniżej progu

ID postępowaniaocds-148610-37cb6d1d-11e1-4dc0-98eb-b80f1da9e3c8

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest termin składania ofert?

Termin składania ofert upływa 19.10.2026 10:00. Pozostało 14 dni.

Kto jest zamawiającym?

Zamawiającym jest Sąd Okręgowy w Gdańsku (siedziba: Gdańsk).

Czy przetarg wymaga wadium?

Tak, zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 11 708,00 PLN.

Do jakiej branży należy to zamówienie?

Zamówienie należy do branży: Roboty budowlane (CPV: 45000000-7).

Jakie są kryteria oceny ofert?

Oferty są oceniane według kryteriów: cena 80%, okres gwarancji i r ękojmi 20%.

Gdzie złożyć ofertę?

Ofertę składa się elektronicznie na platformie eZamawiający (sogdansk.ezamawiajacy.pl). Tam znajdziesz też dokumentację zamówienia i odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców.

Kiedy nastąpi otwarcie ofert?

Otwarcie ofert zaplanowano na 19.10.2026, godz. 10:30.

Jaki jest termin realizacji zamówienia?

Termin realizacji zamówienia: do 14.12.2026.

Kiedy można spodziewać się wyniku przetargu?

Na podstawie 5 wcześniejszych postępowań tego zamawiającego wynik ogłaszany jest zwykle 3 dni po terminie składania ofert — w tym przypadku około 22.10.2026. To szacunek, nie termin wiążący.

Gdzie znaleźć pełną dokumentację?

Pełna dokumentacja jest dostępna na platformie BZP. Przejdź do ogłoszenia →

Podobne przetargi

Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w AktywnySłupsk · TED UE Remont pomieszczeń biblioteki w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w RudzicyZa 4 dniJasienica · BZP Remont oraz montaż wyposażenia kinowego w pomieszczeniu „Sala Czarna” na terenie Domu Kultury GAK WiZa 1 dzieńGdańsk · BZP BIEŻĄCA KONSERWACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKUZa 1 dzieńSzczecinek · BZP Przebudowa pomieszczeń DS HERKULES wraz z instalacją infrastruktury telekomunikacyjnej i CCTV, instaAktywnyCzęstochowa · BZP Przebudowa części C budynku dydaktycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie przy ul. WoZa 4 dniChełm · BZP

Znajdź aktywne przetargi podobne do tego — analiza znaczeniowa i alert na kolejne

← Wróć do listy przetargów