Modernizacja infrastruktury gminnej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej na terenie Gminy Zduny

Zamawiający, zgodnie z

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

4) włączona obsługa Java Script,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh: mm: ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację i remont nawierzchni, chodników, zjazdów oraz utwardzeń na terenie Gminy Zduny. Zamówienie realizowane będzie w trzech etapach: Etap I: Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu Zakres etapu obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu, w szczególności roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, krawężników lub obrzeży oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i kosztorysem. W zakresie robót realizowanych przy remizie OSP Zduny Wykonawca zobowiązany będzie również do zamontowania trzech lamp oświetlających pomnik oraz maszty flagowe, wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji prowadzonej w nawierzchni z kostki brukowej, a także do montażu dwóch nowych masztów flagowych. Termin wykonania Etapu I: do 20 dni od dnia zawarcia umowy. Po zakończeniu całości robót objętych Etapem I i ich odbiorze przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej za wykonanie Etapu I. Etap II: Modernizacja chodników w Zdunach remont chodnika przy ul. Polnej - strona prawa. Zakres obejmuje w szczególności roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie podsypek i podbudów, wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, regulację pionową studzienek oraz przebudowę hydrantu, jeżeli wynika to z dokumentacji i przedmiaru. Termin wykonania Etapu II: do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Po zakończeniu całości robót objętych Etapem II i ich odbiorze przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej za wykonanie Etapu II. Etap III: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ruda Zakres etapu obejmuje wykonanie robót drogowych w miejscowości Ruda, w szczególności roboty pomiarowe, ziemne, plantowanie terenu, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie krawężników i obrzeży, podsypek, podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Termin wykonania Etapu III: do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Po zakończeniu całości robót objętych Etapem III i ich odbiorze przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej/końcowej za wykonanie Etapu III. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, kosztorysami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zakończenia realizacji wszystkich robót objętych zamówieniem, tj. zakończenia Etapu I, Etapu II oraz Etapu III, potwierdzonego zgodnie z postanowieniami umowy. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po zakończeniu i odbiorze każdego całego etapu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru danego etapu, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Płatności częściowe będą dokonywane odpowiednio po wykonaniu i odbiorze: Etapu I: Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu, Etapu II: Modernizacja chodników w Zdunach, Etapu III: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ruda. Zamawiający nie przewiduje płatności za części robót wykonane w ramach danego etapu przed zakończeniem i odbiorem całego etapu. Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę na podstawie załączonej do swz dokumentacji. W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub pojawiają się wskazania norm (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały -wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

c) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);

d) parametrów bezpieczeństwa użytkowania;

e) standardów emisyjnych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty podpisania Umowy. Harmonogram należy przygotować w oparciu o elementy składowe wynikające z przedmiarów robót oraz dokumentacji projektowej. Zakres robót oraz kwoty wskazane w harmonogramie w odniesieniu do poszczególnych pozycji muszą być adekwatne do rzeczywiście ponoszonych kosztów, Harmonogram wymaga pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian w haromonogramie, które są dla Wykonawcy wiążące. Harmonogram prac może zostać zmieniony w trakcie realizacji prac za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu jeżeli nie wpływa na ostateczny termin realizacji umowy. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć "uproszczony kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót i załączonej dokumentacji projektowej i technicznej. Niezłożenie wraz z ofertą ww. kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ponieważ zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 września 2021 r. [sygn. akt: KIO 2377/21] niezłożenie przez wykonawcę wskazanego kosztorysu uniemożliwia zamawiającemu prowadzenie negocjacji z wykonawcą.