Opublikowano 17 maja 2024Zmiana umowyTED UEPowyżej progów UE

Modernizacja / wymiana urządzeń przejazdowych w wybranych lokalizacjach na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie IZ Zielona Góra

Wartość szacunkowaNie podano

WadiumNie podano

Termin składania ofert—Zmiana umowy

Konkurencyjność~4,2 wysokaśrednio ofert w woj. lubuskim

Aktywne przetargi podobne do tego

To postępowanie jest zakończone. Poniżej otwarte postępowania o zbliżonym przedmiocie zamówienia.

Pełna lista podobnych postępowań

Zmiana umowy

Szczegóły zmiany

Zakres zmianyOpóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Opóźnienie Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę. Przedłużająca się procedura zawarcia Umowy, która spowodowała realne ryzyko niedotrzymania terminów kontraktowych ze względu na wydłużający się czas od momentu wyłonienia Wykonawcy do czasu zawarcia Umowy co przyczyniło się do skrócenia czasu realizacji między innymi uzyskanie uzgodnień dla projektów wykonawczych, pozyskanie pozwolenia na budowę przez Wykonawcę oraz konieczność zrealizowania zadań statutowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Powód zmianyModyfikacje oparte na klauzulach przeglądowych lub opcjach.

Opis zmianyZmiana dotyczycąca wydłużenia terminu realizacji zawartej umowy oraz pośrednich terminów kontraktowych.

Data zawarcia umowy11.03.2024

Poprzednie ogłoszenie211649-2024 (TED)

Najważniejsze informacje

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze (Zielona Góra, woj. lubuskie) opublikował 17.05.2024 ogłoszenie o zmianie umowy na roboty budowlane.

Opis zamówienia

Modernizacja / wymiana urządzeń przejazdowych w wybranych lokalizacjach na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie IZ Zielona Góra

Warunki postępowania

Podział na części: Bez podziału na części
Termin realizacji: 11.03.2024 – 06.02.2025
Numer referencyjny: 0773/IZ17GM/10030/02709/23/P

Na podstawie treści ogłoszenia. Wiążące są zapisy ogłoszenia i dokumentacji zamówienia (SWZ).

Terminy i zmiany

Wynik

10.04.2024

Przebieg postępowania

Zawarcie umowy — etap zakończony11.03.2024
Ogłoszenie o zmianie umowy — etap zakończony17.05.2024
Realizacja umowy — etap zakończony11.03.2024 – 06.02.2025
zakończona

Ogłoszenia w tym postępowaniu

Ogłoszenie o wyniku10.04.2024
Zmiana umowy (ta strona)17.05.2024

Treść ogłoszenia

1 Nabywca

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze
E-mail: mariusz.badenski@plk-sa.pl

2 Procedura

Tytuł: Modernizacja / wymiana urządzeń przejazdowych w wybranych lokalizacjach na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie IZ Zielona Góra
Opis: Modernizacja / wymiana urządzeń przejazdowych w wybranych lokalizacjach na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie IZ Zielona Góra
Identyfikator procedury: 65fb6b59-6dff-437c-ac01-5520b1beff5d
Wewnętrzny identyfikator: 0773/IZ17 GM/10030/02709/23/P
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja: (cpv): 45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

3 Część zamówienia 0

Tytuł: Modernizacja / wymiana urządzeń przejazdowych w wybranych lokalizacjach na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie IZ Zielona Góra
Opis: Modernizacja / wymiana urządzeń przejazdowych w wybranych lokalizacjach na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie IZ Zielona Góra. Dla 52 przejazdach kolejowych.
Wewnętrzny identyfikator: 0773/IZ17 GM/10030/02709/23/P
Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja: (cpv): 45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
Data początkowa: 11/03/2024
Data zakończenia trwania: 06/02/2025
Maksymalna liczba wznowień: 0
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze

4 Modyfikacja

Identyfikator poprzedniego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 211649-2024
Identyfikator zmodyfikowanego kontraktu: 73/209/0009/23/Z/I
Powód modyfikacji: Modyfikacje oparte na klauzulach przeglądowych lub opcjach.
Opis: Opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Opóźnienie Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę. Przedłużająca się procedura zawarcia Umowy, która spowodowała realne ryzyko niedotrzymania terminów kontraktowych ze względu na wydłużający się czas od momentu wyłonienia Wykonawcy do czasu zawarcia Umowy co przyczyniło się do skrócenia czasu realizacji między innymi uzyskanie uzgodnień dla projektów wykonawczych, pozyskanie pozwolenia na budowę przez Wykonawcę oraz konieczność zrealizowania zadań statutowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Opis modyfikacji: Zmiana dotyczycąca wydłużenia terminu realizacji zawartej umowy oraz pośrednich terminów kontraktowych.

Informacje o zamówieniu

Zamawiający

NazwaPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze

MiastoZielona Góra

WojewództwoLubuskie

NIP1132316427

REGON017319027

KRS0000037568

AdresUl. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra

E-mailmariusz.badenski@plk-sa.pl

Telefon+48 684192350

Lokalizacja zamawiającego

Przybliżona lokalizacja miejscowości zamawiającego (Zielona Góra). Dane: GeoNames, OpenStreetMap.

Szczegóły zamówienia

RodzajRoboty budowlane

Branża (CPV)45234000-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

Numer ogłoszenia292268-2024

Data publikacji17.05.2024

KrajPolska

Jakie branże PKD pasują do tego przetargu

Analiza rynkowa i konkurencja

Historia zamawiającego

1przetarg ogłoszony w ostatnich 2 latach

W ciągu ostatnich 2 lat ten zamawiający ogłosił 1 przetarg i opublikował 1 ogłoszenie o wyniku.

Wykonawcy wybrani przez zamawiającego

Lista obejmuje wszystkie branże: w branży „Roboty budowlane” ten zamawiający ma za mało rozstrzygnięć z ostatnich 2 lat.

Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.1 wygrana

Widzimy wygrane opublikowane w BZP i TED. Ogłoszenia nie wskazują firm, które złożyły ofertę, ale nie wygrały.

Pełny profil zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Gór…

Konkurencja i ceny

Branża „Roboty budowlane”: woj. lubuskie na tle całej Polski.

Konkurencja i wartości umów — woj. lubuskie i Polska
Wskaźnik	woj. lubuskie	Polska
Średnia liczba ofert	4,2	3,8
Postępowania z jedną ofertą	16%	21%
Mediana wartości umów	619 tys. zł	557 tys. zł
Połowa umów w przedziale	286 tys.–1,75 mln zł	251 tys.–1,73 mln zł

Średnia liczba ofert w branży „Roboty budowlane” w woj. lubuskim jest wyższa niż w całej Polsce.

Województwo: rozstrzygnięcia z ostatnich 2 lat (2 171). Polska: wszystkie rozstrzygnięcia w tej branży w bazie PrzetargHub (217 770). Wartości umów podają zamawiający w ogłoszeniach o wyniku. Przetargi w branży Roboty budowlane.