Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na wykonanie robót budowlanych pn.: „MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I NOWOTWORÓW NARZĄDU RUCHU W BUDYNKU WYSOKIM CENTRUM IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I NOWOTWORÓW NARZĄDU RUCHU W BUDYNKU WYSOKIM CENTRUM IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI”. W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym projektu osłon radiologicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane),

b) Wykonanie robót budowlano instalacyjnych na podstawie sporządzonego projektu wykonawczego,

c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane),

d) Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, w tym wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w związku z występowaniem promieniowania jonizującego stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej,

e) Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących przedmiotem zamówienia, Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w następujących załącznikach:

a) Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej zw. PFU) – Załącznik nr 2 do SWZ b) wzór umowy – Załącznik nr 9 do SWZ Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I NOWOTWORÓW NARZĄDU RUCHU W BUDYNKU WYSOKIM CENTRUM IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI”. W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym projektu osłon radiologicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane),

b) Wykonanie robót budowlano instalacyjnych na podstawie sporządzonego projektu wykonawczego,

c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane),

d) Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, w tym wymaganych przez prawo atomowe i inne akty prawne w związku z występowaniem promieniowania jonizującego stosowanego w celach diagnostyki i terapii medycznej,

e) Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących przedmiotem zamówienia, Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w następujących załącznikach:

a) Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej zw. PFU) – Załącznik nr 2 do SWZ b) wzór umowy – Załącznik nr 9 do SWZ Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały przedmiot zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane) nie dłużej niż 15.12.2026 r. z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ust. 2.

2. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach: I) Etap 1 – Przygotowanie Dokumentacji Projektowej, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. ppoż (zgodnie z przepisami prawa) oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), jak również prac przygotowawczych – 60 dni od daty podpisania umowy.

2.1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane), - Realizacja robót budowlanych oraz innych robót adaptacyjnych i dostaw. - Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2.2. Przekazanie placu budowy. II) Etap 2 – Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych dla potrzeb ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I NOWOTWORÓW NARZĄDU RUCHU Etap następujący po etapie 1, wydzielono kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. III) Etap 3 – Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych dla potrzeb ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I NOWOTWORÓW NARZĄDU RUCHU Etap następujący po etapie 2, wydzielony kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. IV) Etap 4 – Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych dla potrzeb ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I NOWOTWORÓW NARZĄDU RUCHU Etap następujący po etapie 3, wydzielony kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. V) Etap 5 – Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych dla potrzeb ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ I NOWOTWORÓW NARZĄDU RUCHU – do 15.12.2026r., etap następujący po etapie 4, w tym:

2.3. Wykonanie prac budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektowych, 2.4. Zwrot placu budowy.

2.5. Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego (wynikających z istoty przedmiotu zamówienia).

2.6. Dostarczenie Zamawiającemu protokołów koniecznych badań, pomiarów, testów, prób i sprawdzeń.

2.7. Doręczenie Zamawiającemu wymaganych certyfikatów materiałowych i dokumentacji materiałowej.

2.8. Doręczenie wszelkich podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz dokumentów obejmujących gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Szczegółowe wymagania w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 9 do SWZ

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale XXIX „Środki ochrony prawnej” uPzp.