Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. Zamawiający: Minister Cyfryzacji, w imieniu i na rzecz którego działa Centralny Zamawiający tj. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

4. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w wysokości 30% wartości szacunkowej każdej z części .

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

9. Z analizy przedmiotu zamówienia wynika, że art. 100 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówienia w ramach prawa opcji.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 24 Części: 1) Część nr 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” – Obszar Dolnośląski 2) Część nr 2: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski I 3) Część nr 3: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski II 4) Część nr 4: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski I 5) Część nr 5: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski II 6) Część nr 6: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubuski 7) Część nr 7: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki I 8) Część nr 8: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki II 9) Część nr 9: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski I 10) Część nr 10: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski II 11) Część nr 11: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki I 12) Część nr 12: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki II 13) Część nr 13: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki III 14) Część nr 14: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Opolski 15) Część nr 15: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podkarpacki I 16) Część nr 16: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podkarpacki II 17) Część nr 17: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podlaski 18) Część nr 18: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Pomorski 19) Część nr 19: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Śląski I 20) Część nr 20: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”– Obszar Śląski II 21) Część nr 21: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Świętokrzyski 22) Część nr 22: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”- Obszar Warmińsko-Mazurski 23) Część nr 23: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Wielkopolski 24) Część nr 24: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”h - Obszar Zachodniopomorski.

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie Części postępowania.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6a G – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN. Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części) Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:

- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,

- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,

- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa E-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 458 78 01, Internet: www.uzp.gov.pl, Faks +48 22 458 78 00