Budowa w formule „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbędnymi układami towarzyszącymi

1. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 378 ust. 1 w zw. z art. 132 i nast. Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.

2. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Wszelkie informacje niezamieszczone w treści ogłoszenia o zamówieniu, a istotne dla postępowania znajdują się w SWZ – prosimy Wykonawców o szczegółowe zapoznanie się z jej treścią.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Pzp.

6. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w pkt 15 SWZ, a podmiotowe środki dowodowe składane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazane zostały w pkt 17 SWZ.

8. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w Postępowaniu Wykonawców z Państw Trzecich. (Państwo Trzecie - Państwo, z którym Unia Europejska nie jest związana żadną umową międzynarodową gwarantującą na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych). Powyższe dotyczy także Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z których przynajmniej jeden jest Wykonawcą z Państw Trzecich. Zamawiający nie dopuszcza także możliwości powoływania się przez Wykonawców (a także Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) na zdolności techniczne lub zawodowe na zasadach opisanych w art. 118 i nast. Ustawy Pzp, podmiotów z Państw Trzecich. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę z Państwa Trzeciego (lub z udziałem podmiotu z Państwa Trzeciego), oferta takiego Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

W trakcie realizacji Umowy nieprzerwanie od końca grudnia 2025 roku trwały trudne warunki pogodowe i utrzymująca się minusowa temperatura, zarówno w nocy jak i w dzień, ograniczając w znacznym stopniu możliwość prowadzenia prac budowlanych, w szczególności robót ziemnych, żelbetowych i nawierzchniowych, czego, na podstawie warunków klimatycznych panujących w ostatnich latach w Polsce. Wykonawca nie mógł przewidzieć co spowodowało opóźnienie w realizacji prac nie będąc okolicznością zawinioną przez Wykonawcę. Przesunięciu ulega data dostawy paliwa gazowego na rzecz Zamawiającego, którego realizacja jest poza zakresem obowiązków Wykonawcy. Zakładana data podczas podpisywania umowy to początek kwietnia, natomiast wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego już w toku realizacji jest to początek czerwca tj. 08.06.2026 r. W trakcie realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania Prac dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy oraz Prac Zamiennych obejmujących: I. zmianę nawierzchni dróg z kruszywa na kostkę brukową, co spowoduje zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę 189 538,99 zł netto, II. rozbiórkę istniejących, wcześniej niezinwentaryzowanych fundamentów podziemnych, co spowoduje zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę: 98 359,16 zł netto, III. zabudowę dodatkowego serwera pod AD (Active Directory) dla części OT, co spowoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 98 870,00 zł, IV. zabudowę dodatkowych przełączników SAN (Storage Area Network), co spowoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 264 590,00 zł V. uzgodnioną zmianę rozwiązania projektowego polegającą na zmniejszeniu średnicy studni kanalizacyjnej z DN 1200 mm na DN 1000 mm, co spowoduje obniżenie wynagrodzenia umownego o kwotę:

-8 396,73 zł netto, VI. uzgodnioną zmianę VMware Cloud Foundation (VCF/VVF) na platformę Hyper-V, nie powodującą zmiany wysokości wynagrodzenia umownego. W związku z planowaną rozbudową ciepłowni o dodatkowe źródła w postaci kotła elektrycznego oraz akumulatora uzgodniono konieczność zabudowy na układzie rurociągów technologicznych dodatkowych trójników z przepustnicami, które stanowiły by punkt styku dla przyłączenia nowych źródeł, co oznacza konieczność wykonania Prac dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy. Zakres Prac dodatkowych obejmuje:

a) Prace projektowe + uaktualnianie izometryków do UDT,

b) Prace spawalniczo-montażowe:

• Wykonanie rozcięcia dwóch sprefabrykowanych rurociągów DN350

• Montaż trójników redukcyjnych 350x250 (4szt)

• Montaż na odejściach przepustnica Dn250 Pn25 (4szt)

• Montaż kołnierza zaślepiającego Dn250 za przepustnicami (4kpl)

• Zabezpieczenie antykorozyjne

• Izolacja.

c) Badania NDT,

d) Rusztowania i sprzęt montażowy. Wartość ww Prac dodatkowych została wyceniona na kwotę 159 108,93 zł netto. W trakcie realizacji Umowy pojawiła się konieczność zmiany danych projektowych na podstawie których sporządzana było oferta, mająca wpływ na realizację Umowy czego następstwem jest rezygnacja przez Zamawiającego z układu napięcia gwarantowanego 220 V DC – obniżenie wynagrodzenia umownego o kwotę -68 776,78 zł netto. W związku z panującymi ujemnymi temperaturami, Wykonawca zmuszony był ponieść dodatkowe koszty związane z wynajęciem namiotu grzejnego i co pozwoliło częściowo ograniczyć opóźnienia spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi (namiot pozwolił na wykonanie płyty fundamentowej kotłowni pomimo mrozów). Zamawiający wyraził zgodę na udział w kosztach wynajęcia w/w namiotu co spowoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 68 362,93 zł netto. W związku z koniecznością synchronizacji terminów realizacji innych zadań i prac i z uwzględnieniem okoliczności wskazanych powyżej, Wykonawca zaproponował następujące zmiany w Harmonogramie Płatności i Prac: I. wydzielenia z Kamienia Milowego nr 4 dodatkowych pozycji 4.1. oraz 4.2: 4.1. Zakończenie montażu pompowni tj.pomp zimowych i letnich, zakończenie montażu kotłów, zakończenie SUW, zakończenie montażu komina do 10.05.2026r., 4.2. Zakończenie prac montażowych we wszystkich branżach (zwrot zaliczki) do 10.06.2026r., II. zmiany terminu KM Zakończenie Rozruchu obiektów i urządzeń wchodzących w zakres realizowanych Prac (Rozruch na zimno i próby funkcjonalne na gorąco) do 10.07.2026r., III. zmiany terminu KM Zakończenie Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego obiektów i urządzeń wchodzących w zakres realizowanych Prac do 03.08.2026r., IV. zmiany terminu Kluczowego Kamienia Milowego nr 7 tj. Przekazanie do eksploatacji obiektów i urządzeń wchodzących w zakres realizowanych Prac wraz z pozwoleniem na użytkowanie z 10.07.2026 na 03.08.2026, a Zamawiający zaakceptował te zmiany, następuje konieczność zmiany Załącznika nr 2 do Umowy – Harmonogram Płatności i Prac. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę 801 656,50 zł netto tj. 986 037,50 zł brutto.

1. Zlecenie wykonania Prac dodatkowych/zamiennych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy oraz Prac Zamiennych obejmujących:

• zmianę nawierzchni dróg z kruszywa na kostkę brukową, co spowoduje zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę: 189 538,99 zł netto,

• rozbiórkę istniejących, wcześniej niezinwentaryzowanych fundamentów podziemnych, co spowoduje zwiększenie wynagrodzenia umownego o kwotę: 98 359,16 zł netto,

• zabudowę dodatkowego serwera pod AD (Active Directory) dla części OT, co spowoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 98 870,00 zł netto,

• zabudowę dodatkowych przełączników SAN (Storage Area Network), co spowoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 264 590,00 zł netto,

• zmianę VMware Cloud Foundation (VCF/VVF) na platformę Hyper-V, nie powodującą zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.

• zmianę rozwiązania projektowego polegającą na zmniejszeniu średnicy studni kanalizacyjnej z DN 1200 mm na DN 1000 mm, co spowoduje obniżenie wynagrodzenia umownego o kwotę: 8 396,73 zł netto,

• zabudowa 4 dodatkowych trójników na rurociągach DN350 pod potrzeby późniejszego przyłączenia kotła elektrycznego i akumulatora, co spowoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę: 159 108,93 zł netto,

• rezygnacji z układu napięcia gwarantowanego 220 V DC, co spowoduje obniżenie wynagrodzenia umownego o kwotę:

-68 776,78 zł netto,

• zwrot kosztów związanych z zabudową namiotu grzejnego pod potrzeby prowadzenia prac związanych z fundamentowaniem kotłowni pomimo panujących mrozów, co spowoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę: 68 362,93 zł netto. Wszystkie powyższe zmiany spowodują zwiększenie wynagrodzenia umownego o łączną kwotę 801 656,50 zł netto tj. 986 037,50 zł brutto.

2. Zmiana Harmonogramu Płatności i Prac (zał. nr 2 do Umowy). Zmianie ulegnie Harmonogram Płatności i Prac w zakresie:

• wydzielenia z Kamienia Milowego nr 4 dodatkowych pozycji 4.1. oraz 4.2 w związku z koniecznością synchronizacji terminów realizacji innych zadań i prac:

- 4.1. Zakończenie montażu pompowni tj.pomp zimowych i letnich, zakończenie montażu kotłów, zakończenie SUW, zakończenie montażu komina do 10.05.2026 - 4.2. Zakończenie prac montażowych we wszystkich branżach (zwrot zaliczki do 10.06.2026).

• zmiany terminu KM Zakończenie Rozruchu obiektów i urządzeń wchodzących w zakres realizowanych Prac (Rozruch na zimno i próby funkcjonalne na gorąco) do 10.07.2026.

• Zmiany terminu KM Zakończenie Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego obiektów i urządzeń wchodzących w zakres realizowanych Prac do 03.08.2026

• Zmiany terminu Kluczowego Kamienia Milowego nr 7 tj. Przekazanie do eksploatacji obiektów i urządzeń wchodzących w zakres realizowanych Prac wraz z pozwoleniem na użytkowanie z 10.07.2026 na 03.08.2026.

3. Dostosowanie zapisów o Krajowym Systemie e-Faktur.

4. Aktualizacja zapisów dot. zezwolenia na pracę w Polsce dla cudzoziemca.

5. Wydłużenie do 10 lat Gwarancji Jakości i Rękojmi na powłoki antykorozyjne komina - jako dodatkowe zabezpieczenie w związku z wystąpieniem uwag jakościowych powłok malarskich komina.