Zaloguj sięZałóż darmowe kontoZałóż konto

Art. 433 PZP — zakazane postanowienia umowne (PZP 2019)

Katalog niedozwolonych klauzul umownych dotyczących kar, opóźnień oraz ograniczenia zakresu zamówienia. W bazie: 549 orzeczeń KIO i sądów z pełną treścią.

Jak Izba rozstrzyga sprawy: Art. 433 PZP

Rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w 549 sprawach z tym przepisem (bez orzeczeń sądów).

  • uwzględnione: 23,7% (130)
  • oddalone: 17,3% (95)
  • umorzone: 49,4% (271)
  • odrzucone: 0,7% (4)
  • inne: 8,9% (49)

Spośród odwołań rozpoznanych merytorycznie (zakończonych wyrokiem uwzględniającym albo oddalającym) Izba uwzględniła 58%. Umorzeń (także po uwzględnieniu zarzutów przez zamawiającego) ani odrzuceń nie wliczamy — pokazuje je wykres.

Treść przepisu

Art. 433 ustawy Prawo zamówień publicznych

Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Źródło: tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 793 (ISAP), obwieszczenie z 27.05.2026 r.

Orzeczenia: Art. 433 PZP

Inne przepisy PZP

Art. 226 PZP 9 660Art. 224 PZP 3 628Art. 128 PZP 2 546Art. 99 PZP 2 287Art. 223 PZP 2 095Art. 239 PZP 5 370Art. 255 PZP 1 597Art. 16 PZP 8 390Art. 17 PZP 2 287Art. 108 PZP 333Art. 109 PZP 1 190Art. 275 PZP 486Art. 74 PZP 528Art. 18 PZP 1 433Art. 112 PZP 1 326Art. 253 PZP 852Art. 107 PZP 725Art. 116 PZP 611Art. 439 PZP 428Art. 240 PZP 433Art. 134 PZP 423Art. 118 PZP 353Art. 436 PZP 332Art. 110 PZP 328Art. 89 PZP (2004) 5 229Art. 90 PZP (2004) 1 236Art. 24 PZP (2004) 2 985Art. 26 PZP (2004) 2 038Art. 87 PZP (2004) 1 533Art. 91 PZP (2004) 1 673Art. 7 PZP (2004) 2 978

Zacznij wygrywać przetargi na jasnych zasadach

Otrzymuj codzienne powiadomienia o nowych zamówieniach z Twojej branży i szybciej reaguj na błędy zamawiających.

Ustaw alert e-mail

← Przepisy PZP · Wszystkie orzeczenia KIO

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Nie śledzimy Cię i używamy tylko niezbędnych cookies. Zgoda dotyczy wyłącznie ochrony formularzy przed botami (Google reCAPTCHA). Decyzję zmienisz w stopce serwisu. Polityka prywatności